8 октября, 2021 Автор: Соня Крапива

Договор технического обслуживания типовая форма

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОАСОИ “ЗАЩИТА”

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице заместителя министра ________________________, действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _____________________, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Основными условиями регулирования договорных отношений поставки Исполнитель обязуется поставить и осуществить гарантийное обслуживание, а Заказчик принять и оплатить программно-технические комплексы на базе IBM PS/1-652, именуемые далее ПТК, в количестве ______________ комплектов согласно спецификации, прилагаемой к настоящему договору (приложение 1)* и являющейся неотъемлемой его частью.

2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Цена договора устанавливается в долларах США и включает стоимость комплектующих, работ и услуг по формированию и построению конфигурации ПТК, инсталляции системного программного обеспечения, проведению предэксплуатационной подготовки ПТК, обеспечению перевозок и сохранности оборудования, стоимости тары и 3-летнего гарантийного обслуживания ПТК, НДС (20%), спецналог (3%) и составляет ___________________________ руб. В том числе НДС – _____________________ руб., спецналог __________________________ руб.
2.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% суммы договора в течение пяти банковских дней с даты подписания настоящего договора по платежному поручению Заказчика.
2.3. Оплата производится в рублях по курсу Московской межбанковской валютной биржи, установленному на день поступления денежных средств на счет Исполнителя.
2.4. Исполнитель представляет Заказчику финансовый документ, заверенный печатью банка, подтверждающий дату зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
2.5. В случае изменения курса рубль / доллар США более чем на 8 (восемь) пунктов к моменту фактического поступления средств на счет Исполнителя, стороны производят взаиморасчеты.

3. Порядок и сроки поставки ПТК
3.1. ПТК должны быть предоставлены в распоряжение Заказчика не позднее трех недель со дня поступления денежных средств.
3.2. Датой поставки считается дата подписания акта сдачи-приемки представителем Заказчика.
3.3. Исполнитель имеет право с согласия Заказчика на досрочную поставку в рамках согласованного графика поставки. Отсутствие у Заказчика свободных складских помещений, персонала для перевалки и складирования в сроки согласованного графика поставки не может служить причиной отказа в приемке ПТК и подписания документов сдачи-приемки. При необоснованном отказе приема ПТК, поступающих в согласованные сроки, Заказчик несет ответственность в размере всех связанных с этим нарушением затрат.
3.4. Исполнитель обязуется известить Заказчика о дате поставки не позднее чем за одни сутки. При несвоевременном извещении Исполнитель несет ответственность в размере всех затрат, связанных с этими нарушениями.
3.5. Исполнитель представляет поставляемые ПТК в распоряжение Заказчика автотранспортом по адресу: г. Москва, Славянская площадь, дом 4, подъезд 5.
3.6. Право собственности на ПТК переходит от Исполнителя к Заказчику с момента его передачи представителем Исполнителя на склад Заказчика и подписания накладной представителем Заказчика.

4. Упаковка, маркировка
4.1. Тара, упаковка и маркировка ПТК должны соответствовать условиям требований внешнеторгового оборота.
4.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.
4.3. Каждое грузовое место должно иметь маркировку с указанием содержимого.
4.4. Исполнитель несет ответственность за всякого рода порчу ПТК вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

5. Приемка ПТК, гарантии, качество
5.1. Заказчик должен принять ПТК по количеству, качеству и комплектности.
5.2. Приемка производится в присутствии представителя Исполнителя по накладной, представляемой Заказчику. По завершении приемки оформляется акт сдачи-приемки работ по договору.
5.3. В случае установления недостачи, некомплектности, повреждения либо несоответствия качества ПТК требованиям спецификации составляется двусторонний акт и направляется Исполнителю. Исполнитель обязан в течение двух недель со дня подписания полученного акта поставить недопоставленное, доукомплектовать недоукомплектованное или поврежденное оборудование. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Исполнителя.
5.4. ПТК является “вводимым в эксплуатацию пользователем” в соответствии с прилагаемой документацией и инструкциями пользователю. Ввод в эксплуатацию означает, что Заказчик становится лицензионным пользователем ПТК, принимает на себя обязательства по выполнению лицензионного соглашения, прилагаемого к ПТК и несет ответственность за их выполнение.
5.5. Гарантийный период эксплуатации ПТК составляет 36 месяцев с даты подписания накладной Заказчиком. Гарантийные обязательства завода – изготовителя комплектующих, выполняемые Исполнителем, вступают в силу в случае отказа оборудования в гарантийный период эксплуатации вследствие имевшегося скрытого дефекта. Заказчик обязан принять все меры по обеспечению условий эксплуатации ПТК, соответствующие требованиям завода – изготовителя комплектующих, изложенные в документации пользователю и прилагаемые к ПТК.
5.6. Гарантийное обслуживание ПТК осуществляется в местах эксплуатации бизнес-партнерами фирмы IBM при предъявлении гарантийной карты, прилагаемой к ПТК.
5.7. Для своевременного и качественного гарантийного обслуживания ПТК в местах эксплуатации Исполнитель представляет Заказчику список официальных центров и условия сервисного обслуживания поставляемых ПТК в местах эксплуатации (приложение 2), а также копии писем-уведомлений в эти центры о возлагаемых на них функциях.
5.8. В соответствии с п. 5.5 гарантийные обязательства выполняются при условии соблюдения Заказчиком правил и условий эксплуатации ПТК. По каждому случаю отказа оборудования в гарантийный период эксплуатации Заказчик либо его ответственное лицо в местах эксплуатации составляет и направляет Исполнителю рекламацию с указанием неисправности и причин ее возникновения. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней с даты получения рассмотреть рекламацию и при ее обоснованности обеспечить замену неработоспособного оборудования в предписанном пункте сервисного обслуживания в срок до семи дней на основании переданных карт гарантийного обслуживания. Утрата карты гарантийного обслуживания лишает Заказчика права на гарантийное обслуживание по настоящему договору.

6. Санкции
6.1. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки, указанных в п. 3.1, он платит штраф в размере 0,3% стоимости непоставленного оборудования за каждый день задержки, но не более 10% его стоимости.
6.2. При задержке поставки более 40 дней от срока исполнения или при официальном отказе Исполнителя от выполнения условий договора Заказчик вправе расторгнуть договор после полного расчета по всем обязательствам, уплаты Исполнителем штрафа по п. 6.1 и штрафа в размере 170% годовых от перечисленной суммы за пользование средствами Заказчика.
6.3. В случае обнаружения недостачи ПТК Исполнитель обязан поставить недостающие ПТК в соответствии с п. 5.3 договора и уплатить штраф в размере 10% стоимости недостающих ПТК.
6.4. Если поставленные ПТК не соответствуют по комплектности, количеству и качеству установленным спецификацией, Исполнитель обязан заменить их на комплектные, качественные и недостающие, приняв на себя все дополнительные расходы по замене комплектации и количеству, и уплатить штраф в размере 10% стоимости ПТК ненадлежащего качества, недостающих либо некомплектных.
6.5. При задержке платежа, предусмотренного в п. 2.2 настоящего договора, свыше 20 дней Исполнитель вправе расторгнуть договор в установленном порядке.
6.6. В случае невыполнения Исполнителем по его вине сроков гарантийного обслуживания оборудования (п. 5.8) он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости неисправного ПТК за каждый день просрочки и возместить убытки, понесенные вследствие невозможности использования оборудования.

7. Арбитраж
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования их дружеским путем споры разрешаются арбитражным судом.

8. Прочие условия
8.1. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами.
8.2. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение и прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон путем обмена письмами, телеграммами и другими способами в письменной форме, являющимися неотъемлемой частью договора. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению арбитражного суда в случаях нарушения другой стороной условий договора.
8.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
8.4. После подписания настоящего договора все предшествующие переговоры и переписка по нему теряют правовую силу.
8.5. В случае введения дополнительных налогов или обязательных отчислений по предмету настоящего договора, а также изменения существующих ставок стороны уточняют общую сумму договора и вносят в нее необходимые изменения.
8.6. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой стороны, при этом оба текста имеют одинаковую правовую силу.

Или:  Подбор состава сложного строительного раствора Определение плотности раствора Определение марки строительного раствора

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Заказчик: Министерство социальной защиты населения РФ, г. Москва, площадь Славянская, д. 4. Расчетный счет ¹ 66120154 в ОПЕРУ ЦБ России, МФО 191027/044501002

От Исполнителя От Заказчика
__________________________________ Заместитель министра социальной
защиты населения Российской Федерации
__________________________________ _______________________________________
__________________________________ _______________________________________
__________________________________ _______________________________________

Источник

Договор технического обслуживания (типовая форма)

В Гражданском законодательстве нет отдельных норм для регулирования договоренностей о техническом обслуживании, поэтому данные акты регулируются общими положениями, применимыми для договоров возмездного оказания услуг.

Под техническим обслуживанием понимается комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности имущества (оборудования, техники), который позволяет обеспечить необходимый уровень надежности его работы (оборудования, техники), существенно снизить затраты на его ремонт и уменьшить время простоя следующими мерами:

  • инспекция в определенном объёме с определенной периодичностью;
  • плановая замена деталей по состоянию, наработке;
  • плановая замена смазочно-охлаждающих жидкостей, смазка по состоянию, наработке;
  • плановый ремонт по состоянию, наработке.

Следует отметить, что в результате технического обслуживания не создается новый объект, исполнитель продает комплекс услуг, направленные на надлежащее функционирование той или иной техники, сооружения, оборудования и т.д.

Прежде чем заключить договор на техническое обслуживание, следует уяснить, что понятия «техническое обслуживание» и «ремонт» различны, так как ремонт осуществляется в тех случаях, когда какой-либо предмет вышел из строя, а техническое обслуживание осуществляется с целью исключения поломок.

Условия Договора технического обслуживания:

Предметом договора техобслуживания является оказание исполнителем услуг по техническому обслуживанию, сопровождению определенного оборудования, техники. Предмет договора является существенным условием, поэтому необходимо точно определить перечень работ, действий исполнителя по договору. При этом действия исполнителя по договору производятся многократно, поэтому договор технического обслуживания может иметь длящийся характер.

В законодательстве не определена конкретная форма договора технического обслуживания, т.е. предполагается, что он может заключаться как в устной, так и в письменной форме. При этом, несоблюдение простой письменной формы договора, лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Срок договора может быть указан как датой начала действия договора и датой окончания, так и событием (в этом случае можно говорить о договоре на разовое техническое обслуживание).

Обычные условия предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие с момента заключения договора:

  • порядок оплаты услуг при невозможности исполнения обязательств как по вине заказчика, так и при возникновении обстоятельств, за которые ни одна из сторон (заказчик или исполнитель) не отвечает;
  • невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает;
  • заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором;
  • Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования, техники при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, а исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования и техники лишь при условии полного возмещения заказчику убытков и др.

Стороны Договора:

Сторонами договора технического обслуживания являются исполнитель и заказчик.

В основном, в качестве исполнителя выступают специализированные организации, занимающиеся продажей либо установкой определенного оборудования, техники.

Гражданин вправе официально заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве ИП в налоговых органах. Это так называемая категория самозанятых граждан. К числу самозанятых граждан относятся лица, отвечающие следующим критериям:

  • осуществляющие деятельность направленную на получение прибыли без привлечения иных работников
  • не зарегистрированные в качестве ИП
  • достигшие возраста 16 лет
  • направившие уведомления об осуществлении предпринимательской деятельности в налоговые органы.

Оказание услуг или выполнение работ без образования ИП не освобождает гражданина от налогообложения. На него возлагается обязанность уплаты налога в размере 13% от общего объема прибыли, что экономически не выгодно, так как индивидуальный предприниматель уплачивает – 6% (при выборе соответствующей системы налогообложения).

Также, следует отметить о том, что с 1 января 2019 года основная ставка НДС повышена с 18% до 20%.

Заказчиками могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Дополнительные требования к Договору:

Некоторые виды технического обслуживания требуют обязательного лицензирования, например, техническое обслуживание медицинской техники. Так, Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» включил в этот круг среди прочего деятельность по:

Источник

Договор поставки оборудования: образец запонения

Современные товарно-денежные отношения сложно представить без письменных соглашений, между продавцами и покупателями, определяющих не только их вид, но также особенности сделки. Договор поставки оборудования, исходя из смысла норм статьи 454 ГК РФ, следует относить к категории отдельных видов договоров купли-продажи. В данной статье предлагаем скачать образец оформления договора поставки оборудования, ссылка для скачивания находится в конце статьи, бланк доступен в формате doc.

Закон прямо не упоминает о таком виде соглашения, но в соответствии с ч. 5 статьи 454 ГК РФ, он является частным случаем более широкой группы, под общим названием договор поставки товара. Часть 3 статьи прямо указывает на то, что у каждого такого соглашения есть своя особенность, и регулироваться она должна, в том числе, законами и иными законодательными актами РФ. У большинства начинающих предпринимателей не хватает опыта и юридических знаний грамотно составить договор поставки оборудования, вследствие чего возникают издержки и убытки. Прежде, нужно определить его содержание и существенные условия. В качестве примера предлагаем скачать → образец договора на поставку строительных материалов, → продуктов питания.

Особенности составления договора

Поскольку существует множество типов и видов оборудования, их просто невозможно учесть в одном законе. Для этой цели разрабатываются специализированные нормативы, и они обязаны соответствовать базовым правилам четвертого раздела ГК РФ об отдельных видах обязательств. Как правило, во всех типах соглашений такого рода, имеется собственный предмет договора. И в этом смысле, отношения контрагентов (сторон договора) по поставке конкретного следует обозначать в качестве его предмета. Но, предмет соглашения хоть и первейший пункт, но далеко не единственный и уж тем более не является ни одним из условий.

Договор поставки товара, оборудования в частности, в обязательном порядке должен иметь ряд существенных, а также по желанию контрагентов, и дополнительных условий. Предмет договора и собственно набор условий и будут составлять содержание нужного вам договора. Существенные условия потому так называются, что по ним можно выделить или определить основные признаки именно характерные для данной группы договора. Соответственно, соблюдение их сторонами, в том числе и нарушения обязательств, повлекут специфическую юридическую значимость и ответственность.

Существенные условия

Прежде, следует согласовать вопросы, касающееся самого предмета, то есть, точно определить количество и название имеющегося или впоследствии произведенного оборудования, предназначенное для поставки одной из сторон соглашения.

Непосредственно к существенным условиям договора поставки относят:

  • Обязанность по передаче оборудования
  • Срок выполнения обязательств
  • Момент исполнения поставщиком оборудования своих обязательств
  • Риск непреднамеренной порчи оборудования и обязательства по нему
  • Ассортимент, количество и качество оборудования
  • Последствия нарушений обязательств
  • Гарантийные обязательства на оборудование
  • Стоимость услуг

Важно отметить некоторые из перечисленных условий, в которых желательно прямо указать об одновременной передаче сопутствующих оборудованию предметов и принадлежностей. К примеру, таковым могут быть: техпаспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты качества и т.д.

Пример заполнения договора поставки оборудования

Договор поставки оборудования отличается от стандартного договора купли-продажи оборудования тем, что моментом передачи оборудования может считаться как передача товара непосредственно конечному получателю, так и посреднику. Типичным примером считается, когда товар, заказанный у производителя, передается его службой в транспортную компанию или отделению почтовой связи, так называемому перевозчику. Договором должен быть четко определен этот момент, ибо конкретные обязательства поставщика, считаются исполненными, если оборудование передано посреднику. К договору поставки оборудования следует приложить спецификацию, как ее оформить можно прочитать здесь, где можно скачать образец спецификации к договору поставки.

Или:  Образцы документов при поощрении сотрудника

Источник

Договор на поставку товара, ремонт и сервисное обслуживание

ООО "Организация №1" в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Организация №2" в лице директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим договором ООО "Организация №2" обязуется:

а) поставить оборудование являющееся собственностью ООО "Организация №2", свободное от притязаний третьих лиц;

б) осуществить по заявкам ООО "Организация №1" ремонт и сервисное обслуживание оборудования.

1.2. Количество, цена, сроки и условия поставки определяются настоящим договором, а также подписанными сторонами спецификациями либо выставленными ООО "Организация №2" на основе заявок ООО "Организация №1" счетами и счетами-фактурами.

1.3. Цена и сроки выполнения ремонтных работ согласовываются Сторонами в спецификациях либо выставленных ООО "Организация №2" на основе заявок ООО "Организация №1" счетах и счетах-фактурах.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

2.1. При наличии обрудования на складе ООО "Организация №2" отпуск осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента поступления денежных средств в порядке предоплаты на расчетный счет ООО "Организация №2" либо с момента согласования заявки ООО "Организация №1" при отсрочке платежа. При необходимости изготовления оборудования, либо доставки его от других поставщиков срок отпуска оборудования со склада Сторонами согласовывается дополнительно и указывается в счете на оплату либо подписанной сторонами спецификации.

2.2 Датой поставки считается дата передачи оборудования перевозчику либо дата товарной накладной (при самовывозе).

2.3. ООО "Организация №2" информирует ООО "Организация №1" о дате отгрузки оборудования.

2.4. ООО "Организация №1" обязуется принять оборудование и осуществить проверку при приемке по количеству, качеству и ассортименту, подписать соответствующие документы (счет-фактуру, накладную и т.д.).

2.5. Качество и комплектность поставляемого оборудования должны полностью соответствовать требованиям технических условий и действующим на день подписания договора ГОСТам.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ.

3.1. В период действия настоящего Договора принимать от ООО "Организация №1" на ремонт и сервисное обслуживание оборудование.

3.2. Производить ремонт и сервисное обслуживание оборудования в полном объеме и с надлежащим качеством.

3.3. По требованию ООО "Организация №1" безвозмездно устранять все выявленные недостатки, если они произошли в процессе ремонта и по вине ООО "Организация №2".

3.4. Доставка оборудования в ремонт и обратно осуществляется силами и за счет ООО "Организация №1", если иное прямо не предусмотрено в спецификации либо счете.

3.5. Работы выполняются с использованием запасных частей ООО "Организация №2". Если запасные части, необходимые для выполнения ремонтных работ предоставляются ООО "Организация №1", то ООО "Организация №2" не несет ответственность за недостатки, произошедшие по причине предоставления некачественных запасных частей при условии, если ООО "Организация №2" письменно уведомил об этом ООО "Организация №1" до начала выполнения работ.

3.6. Оборудование в ремонт ООО "Организация №2" принимает в соответствии с товарно-транспортной накладной либо актом приемки- передачи ООО "Организация №1".

3.7. Предоставить ООО "Организация №2" заказ в 2-х экземплярах с указанием наименования и количества оборудования, подлежащего ремонту.

3.8. Приложить паспорт на оборудование, при наличии. Оборудование, поступающее в ремонт, должно быть в собранном виде, комплектно, очищено от грязи, масла, топлива и охлаждающей жидкости.

4. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.

4.1. Общая стоимость Договора (с учетом НДС) определяется общей стоимостью поставленных партий оборудования и выполненного ремонта в период действия Договора на основании выставленных ООО "Организация №2" счетов и счетов-фактур и составляет _____________________ рублей.

4.2. Цена на оборудование является договорной и согласовывается Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору, либо в выставленных ООО "Организация №2" счетах на оплату.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РЕМОНТА.

5.1. Приемка работ оформляется актом сдачи- приемки выполненных работ. ООО "Организация №1" в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления ООО "Организация №2" акта обязана подписать акт, либо направить мотивированный отказ от приемки.

5.2. В случае мотивированного отказа ООО "Организация №1" от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. ООО "Организация №2" обязана произвести необходимые доработки и устранить обнаруженные недостатки без дополнительной оплаты в согласованный сторонами срок.

5.3. При подписании ООО "Организация №1" акта сдачи- приемки выполненных работ, ООО "Организация №2" передает ООО "Организация №1" паспорт на оборудование с отметкой о произведенном ремонте (при наличии).

5.4. ООО "Организация №1" должна вывезти отремонтированное оборудование в течение трех рабочих дней после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ, при условии 100% оплаты выполненных работ, если не предусмотрена отсрочка платежа.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1. ООО "Организация №1" осуществляет оплату подлежащего поставке оборудования и (или) выполняемых ремонтных работ в следующем порядке: 100% предоплата, если иное не указано в Спецификации либо счете на оплату.

6.2. Расчеты между Сторонами могут осуществляться как в безналичной форме, так и наличными денежными средствами.

6.3. Датой оплаты (платежа) является дата зачисления денежных средств на расчетный счет (внесения в кассу) ООО "Организация №2".

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За нарушение срока исполнения обязательства виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку из расчета 0,1 % от стоимости не исполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

7.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за частичное или полное неисполнение любой части своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как: наводнение, пожар, землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военные действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие после заключения Договора.

8.2. Стороны обязаны немедленно известить по телеграфу (факсу) друг друга о начале и об окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Договора, причем это сообщение
должно быть подтверждено представителями органов власти или торгово-промышленной палаты.

8.3. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств просрочка в поставке (оплате) составил более 6 (Шести) месяцев, Стороны вправе отказаться от исполнения всего Договора или его части.

8.4. При этом сроки исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. За невыполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между Сторонами в связи с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца

9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично права или обязанности по настоящему Договору и разглашать информацию без письменного согласования Сторон.

9.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

9.5. Ни одна из Сторон не может в одностороннем порядке расторгнуть Договор, кроме как по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.6. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до "____"____________20__ года.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Документы, переданные по средствам факсимильной, электронной связи, обладают юридической силой до их обязательного обмена оригиналами.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ООО "Организация №1"
Юридический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001

"__" ____________20__ г.

Или:  Журнал регистрации посетителей Для контрольно пропускных пунктов администраторов постов охраны

ООО "Организация №2"
Юридический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001

Источник



Образец договора на поставку товара, ремонт и сервисное обслуживание

ООО «Организация №1» в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2» в лице директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором ООО «Организация №2» обязуется:

а) поставить оборудование являющееся собственностью ООО «Организация №2», свободное от притязаний третьих лиц;

б) осуществить по заявкам ООО «Организация №1» ремонт и сервисное обслуживание оборудования.

1.2. Количество, цена, сроки и условия поставки определяются настоящим договором, а также подписанными сторонами спецификациями либо выставленными ООО «Организация №2» на основе заявок ООО «Организация №1» счетами и счетами-фактурами.

1.3. Цена и сроки выполнения ремонтных работ согласовываются Сторонами в спецификациях либо выставленных ООО «Организация №2» на основе заявок ООО «Организация №1» счетах и счетах-фактурах.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. При наличии обрудования на складе ООО «Организация №2» отпуск осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента поступления денежных средств в порядке предоплаты на расчетный счет ООО «Организация №2» либо с момента согласования заявки ООО «Организация №1» при отсрочке платежа. При необходимости изготовления оборудования, либо доставки его от других поставщиков срок отпуска оборудования со склада Сторонами согласовывается дополнительно и указывается в счете на оплату либо подписанной сторонами спецификации.

2.2 Датой поставки считается дата передачи оборудования перевозчику либо дата товарной накладной (при самовывозе).

2.3. ООО «Организация №2» информирует ООО «Организация №1» о дате отгрузки оборудования.

2.4. ООО «Организация №1» обязуется принять оборудование и осуществить проверку при приемке по количеству, качеству и ассортименту, подписать соответствующие документы (счет-фактуру, накладную и т.д.).

2.5. Качество и комплектность поставляемого оборудования должны полностью соответствовать требованиям технических условий и действующим на день подписания договора ГОСТам.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. В период действия настоящего Договора принимать от ООО «Организация №1» на ремонт и сервисное обслуживание оборудование.

3.2. Производить ремонт и сервисное обслуживание оборудования в полном объеме и с надлежащим качеством.

3.3. По требованию ООО «Организация №1» безвозмездно устранять все выявленные недостатки, если они произошли в процессе ремонта и по вине ООО «Организация №2».

3.4. Доставка оборудования в ремонт и обратно осуществляется силами и за счет ООО «Организация №1», если иное прямо не предусмотрено в спецификации либо счете.

3.5. Работы выполняются с использованием запасных частей ООО «Организация №2». Если запасные части, необходимые для выполнения ремонтных работ предоставляются ООО «Организация №1», то ООО «Организация №2» не несет ответственность за недостатки, произошедшие по причине предоставления некачественных запасных частей при условии, если ООО «Организация №2» письменно уведомил об этом ООО «Организация №1» до начала выполнения работ.

3.6. Оборудование в ремонт ООО «Организация №2» принимает в соответствии с товарно-транспортной накладной либо актом приемки- передачи ООО «Организация №1».

3.7. Предоставить ООО «Организация №2» заказ в 2-х экземплярах с указанием наименования и количества оборудования, подлежащего ремонту.

3.8. Приложить паспорт на оборудование, при наличии. Оборудование, поступающее в ремонт, должно быть в собранном виде, комплектно, очищено от грязи, масла, топлива и охлаждающей жидкости.

4. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

4.1. Общая стоимость Договора (с учетом НДС) определяется общей стоимостью поставленных партий оборудования и выполненного ремонта в период действия Договора на основании выставленных ООО «Организация №2» счетов и счетов-фактур и составляет _____________________ рублей.

4.2. Цена на оборудование является договорной и согласовывается Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору, либо в выставленных ООО «Организация №2» счетах на оплату.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РЕМОНТА

5.1. Приемка работ оформляется актом сдачи- приемки выполненных работ. ООО «Организация №1» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления ООО «Организация №2» акта обязана подписать акт, либо направить мотивированный отказ от приемки.

5.2. В случае мотивированного отказа ООО «Организация №1» от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. ООО «Организация №2» обязана произвести необходимые доработки и устранить обнаруженные недостатки без дополнительной оплаты в согласованный сторонами срок.

5.3. При подписании ООО «Организация №1» акта сдачи- приемки выполненных работ, ООО «Организация №2» передает ООО «Организация №1» паспорт на оборудование с отметкой о произведенном ремонте (при наличии).

5.4. ООО «Организация №1» должна вывезти отремонтированное оборудование в течение трех рабочих дней после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ, при условии 100% оплаты выполненных работ, если не предусмотрена отсрочка платежа.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. ООО «Организация №1» осуществляет оплату подлежащего поставке оборудования и (или) выполняемых ремонтных работ в следующем порядке: 100% предоплата, если иное не указано в Спецификации либо счете на оплату.

6.2. Расчеты между Сторонами могут осуществляться как в безналичной форме, так и наличными денежными средствами.

6.3. Датой оплаты (платежа) является дата зачисления денежных средств на расчетный счет (внесения в кассу) ООО «Организация №2».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока исполнения обязательства виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку из расчета 0,1 % от стоимости не исполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

7.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за частичное или полное неисполнение любой части своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как: наводнение, пожар, землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военные действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие после заключения Договора.

8.2. Стороны обязаны немедленно известить по телеграфу (факсу) друг друга о начале и об окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Договора, причем это сообщение
должно быть подтверждено представителями органов власти или торгово-промышленной палаты.

8.3. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств просрочка в поставке (оплате) составил более 6 (Шести) месяцев, Стороны вправе отказаться от исполнения всего Договора или его части.

8.4. При этом сроки исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. За невыполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между Сторонами в связи с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца

9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично права или обязанности по настоящему Договору и разглашать информацию без письменного согласования Сторон.

9.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

9.5. Ни одна из Сторон не может в одностороннем порядке расторгнуть Договор, кроме как по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.6. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до «____»____________20__ года.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Документы, переданные по средствам факсимильной, электронной связи, обладают юридической силой до их обязательного обмена оригиналами.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «Организация №1»
Юридический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001

«__» ______________ г.

ООО «Организация №2»
Юридический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001

Источник